律师解析:工程实际竣工日期的确认,如经双方签字确认竣工日期的,应以双方确认的日期为竣工日期。当双方对实际竣工日期有争议时,应分别情况进行处理:
1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日作为竣工日期。
2、承包人已经提交了申请竣工验收的报告,而发包人迟迟不予验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
3、在建设工程未经验收的情况下,发包人擅自使用的,以建设工程转移占有之日为竣工日期。如果发包人擅自使用部分单项工程的,只能视为该部分单项工程转移占有之日为竣工日期,但是不能视为整个工程的竣工日期。
【法律依据】
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
法律上建设工程的开竣工时间如何界定
法录库
人气:2.86W
猜你喜欢
- 1建设工程竣工验收备案需要什么
- 2建筑工程挂靠法律如何规定
- 3助理工程师职称评定时间
- 4如何界定工程分包
- 5工程款数额如何确定 - 建设工程合同无效的
- 6建设工程施工合同效力如何认定
- 7建设工程分包劳务合同如何认定法律效力
- 8对建设工程实际竣工日期有争议后有何办法解决
- 9建设工程竣工日期如何认定
- 10如何认定建设工程质量的责任?
- 11建设工程合同管辖法院如何确定?
- 12工程建设合同如何履行 - 工程建设合同管理的方法有哪些
- 13建设项目竣工环境保护验收管理办法如何?
- 142022年北京冬奥会场馆什么时候能建好?场馆建设及竣工时间表
- 15建设工程中如何认定承包方?
- 16小编分享工程结算与竣工决算的区别
- 17建设工程质量管理方法是如何规定的?
- 18建设工程质量的定义该如何理解?
- 19承包人工程竣工日期如何确定
- 20竣工是什么意思 竣工和完工的区别是什么