建设工程价款索赔,是施工企业在履行合同的过程中,根据合同、法律及惯例,对因发包人的过错造成损失,要求给予补偿的行为。
根据相关法律规定,如果因发包人的过程而导致的损害结果,承包人可以向发包人索赔,由发包人承担损害责任。
1.发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
2.因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
3.因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
4.发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
法律依据:
《中华人民共和国合同法》(自2021年1月1日起废止)第二百八十三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《民法典》第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
建筑工程价款拖延的原因及索赔依据是什么
法录库
人气:1.87W
猜你喜欢
- 1城建税计税依据是什么 什么是城建税的计税依据
- 2建筑工程索赔程序是怎样的呢
- 3建筑施工合同备案的依据是什么?
- 4建筑工程施工合同的订立及程序是什么
- 5我国建筑工程施工合同备案追责依据是什么?
- 6建筑工程价款优先受偿权的行使时间是什么?
- 7建筑工程价款行使优先权是怎么规定的
- 8什么是建筑工程意外伤害险
- 9我国法律关于建筑工程索赔规定是什么?
- 10建筑工程管理是干嘛的
- 11建筑工程索赔涉及到的法律法规都有哪些呢
- 12索赔的时限是多久呢 - 建筑工程索赔费用有哪些
- 13建筑工程不可抗力索赔原则有哪些
- 14建筑工程合同纠纷管辖地确定法律依据是什么
- 15单位原因导致务工的误工费依据什么赔偿?
- 16制定依据是什么 - 建筑工程施工验收统一标准是什么
- 17建筑工程合同价款的计价方式有哪些
- 18土木工程和建筑工程的区别
- 19工程索赔的法律依据是什么
- 20建筑施工合同备案的法律依据是什么