工期延误的情形包括:
1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。
2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能够正常进行。
3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能够正常进行。
4、工程设计变更和工程量增加。
5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
6、不可抗力。
7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
【法律依据】
《民法典》
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
建设工程施工合同工期顺延的情形有哪些
法录库
人气:3W
猜你喜欢
- 1建设工程合同无效的情形都有哪些?
- 2建设工程施工合同无效情形有哪些
- 3建设工程施工合同存在的风险有哪些
- 4建设工程合同无效的情形主要有哪些
- 5简述哪些情况下建设工程施工合同无效
- 6建设工程施工合同的内容有哪些
- 7建设工程分包合同的无效情形有哪些
- 8建设工程施工合同的内容有哪些?
- 9关于下列哪些情况建设工程施工合同无效
- 10关于建设工程合同无效的情形有哪些
- 11建设工程施工合同中可认定为无效合同的情形
- 12土木工程包括哪些工程
- 13建设工程施工合同中的陷阱有哪些?
- 14建设工程分包合同的无效情形有哪些
- 15建设工程施工合同的内容有哪一些
- 16钻孔灌注桩施工工艺流程有哪些 钻孔灌注桩施工的工艺流程
- 17简述下列哪些情况建设工程施工合同无效
- 18【建设工程施工合同纠纷】被告某建设工程公司应诉建设工程施工合同纠纷案获胜
- 19隧道仰拱施工工程
- 20施工流程图解:建筑施工全过程图解