在建设工程中,勘察、设计合同发包人的主要义务是:
第一,向勘察人、设计人提供开展工作所需的基础资料和技术要求,并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责;
第二,为勘察人、设计人提供必要的工作和生活条件;
第三,按照合同规定向勘察人、设计人支付勘察、设计费;
第四,维护勘察人、设计人的工作成果,不得擅自修改,不得转让给第三人重复使用。
法律依据:
《中华人民共和国合同法》(自2021年1月1日起废止)
第二百八十二条 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第二百八十六条 发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
《民法典》第八百零二条 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。
第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条 因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
勘察设计合同发包人的主要义务有哪些
法录库
人气:2.3W
猜你喜欢
- 1勘察设计合同试行条例
- 2建设工程勘察劳务分包
- 3工程勘察设计合同范本
- 4建设工程勘察合同主体是什么?
- 5发包人的义务有哪一些
- 6工程勘察设计合同属于什么合同
- 7工程勘察设计合同书样本
- 8财务费用主要包括哪些 财务费用主要包括哪些内容
- 9租赁合同中承租人的主要义务有哪些?
- 10法律规定发包人的义务有哪些
- 11最新勘察设计合同范本
- 12三维动画设计主要包括哪些专业
- 13建设工程勘察设计合同书样书
- 14发包人最主要的义务是什么
- 15行纪人的主要权利和义务包括哪些
- 16勘察设计合同如何写
- 17关于发包人的义务都有哪些
- 18建设工程的发包方式主要有哪些
- 19合同的内容包括哪些主要条款?
- 20什么是义务兵?义务兵的待遇有哪些?